- 建造師案例題某建設(shè)單位和施工單位簽訂了某市政公用工程施工合同,合同中約定:建筑材料由建設(shè)單位提供:由于非施工單位原因造成的停工,機(jī)械補(bǔ)償費(fèi)為200元/臺班,人工補(bǔ)償費(fèi)為50元/日工;總工期為120 d;竣工時(shí)間提前獎勵(lì)為3 000元/d,誤期損失賠償費(fèi)為5 000元/d。經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃如下圖所示(單位:d)
施工過程中發(fā)生如下事件: 事件一:工程進(jìn)行中,建設(shè)單位要求施工單位對某一構(gòu)件做破壞性試驗(yàn),以驗(yàn)證設(shè)計(jì)參數(shù)的正確性。該試驗(yàn)需修建兩間臨時(shí)試驗(yàn)用房,施工單位提出建設(shè)單位應(yīng)該支付該項(xiàng)試驗(yàn)費(fèi)用和試驗(yàn)用房修建費(fèi)用。建設(shè)單位認(rèn)為,該試驗(yàn)費(fèi)屬建筑安裝工程檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi),試驗(yàn)用房修建費(fèi)屬建筑安裝工程措施費(fèi)中的臨時(shí)設(shè)施費(fèi),該兩項(xiàng)費(fèi)用已包含在施工合同價(jià)中。 事件二:建設(shè)單位提供的建筑材料經(jīng)施工單位清點(diǎn)入庫后,在專業(yè)監(jiān)理工程師的見證下進(jìn)行了檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果合格。其后,施工單位提出,建設(shè)單位應(yīng)支付建筑材料的保管費(fèi)和檢驗(yàn)費(fèi);由于建筑材料需要進(jìn)行二次搬運(yùn),建設(shè)單位還應(yīng)支付該批材料的二次搬運(yùn)費(fèi)。 事件三:①由于建設(shè)單位要求對B工作的施工圖紙進(jìn)行修改,致使B工作停工3d(每停一天影響30工日,10臺班);②由于機(jī)械租賃單位調(diào)度的原因,施工機(jī)械未能按時(shí)進(jìn)場,使C工作的施工暫停5d(每停一天影響40工日,10臺班);③由于建設(shè)單位負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料未能按計(jì)劃到場,E工作停工6d(每停一天影響20工日,5臺班)。施工單位就上述三種情況按正常的程序向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)提出了延長工期和補(bǔ)償停工損失的要求。 事件四:在工程竣工驗(yàn)收時(shí),為了鑒定某個(gè)關(guān)鍵構(gòu)件的質(zhì)量,總監(jiān)理工程師建議采用試驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn),施工單位要求建設(shè)單位承擔(dān)該項(xiàng)試驗(yàn)的費(fèi)用。該工程的實(shí)際工期為122 d。 問題 1.事件一中建設(shè)單位的說法是否正確?為什么? 2.逐項(xiàng)回答事件二中施工單位的要求是否合理,說明理由。 3.逐項(xiàng)說明事件三中項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)是否應(yīng)批準(zhǔn)施工單位提出的索賠,說明理由并給出審批結(jié)果(寫出計(jì)算過程)。 4.事件四中試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)用應(yīng)由誰承擔(dān)? 5.分析施工單位應(yīng)該獲得工期提前獎勵(lì),還是應(yīng)該支付誤期損失賠償費(fèi)。金額是多少?

掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案1.不正確。理由:依據(jù)《建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成》的規(guī)定,
(1)建筑安裝工程費(fèi)(或檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi))中不包括構(gòu)件破壞性試驗(yàn)費(fèi);
(2)建筑安裝工程措施費(fèi)中的臨時(shí)設(shè)施費(fèi)不包括試驗(yàn)用房修建費(fèi)用。
2.事件二中施工單位的要求是否合理的判定如下:
(1)要求建設(shè)單位支付保管費(fèi)合理。理由:依據(jù)《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》的規(guī)定,建設(shè)單位提供的材料,施工單位負(fù)責(zé)保管,建設(shè)單位支付相應(yīng)的保管費(fèi)用。
(2)要求建設(shè)單位支付檢驗(yàn)費(fèi)合理。理由:依據(jù)《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》的規(guī)定,建設(shè)單位提供的材料,由施工單位負(fù)責(zé)檢驗(yàn),建設(shè)單位承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)用。
(3)要求建設(shè)單位支付二次搬運(yùn)費(fèi)不合理。理由:二次搬運(yùn)費(fèi)已包含在措施費(fèi)(或直接費(fèi))中。
3.如下圖所示,粗實(shí)線表關(guān)鍵線路;經(jīng)分析可知,E工作有5d總時(shí)差。
(1)B工作停工3d:應(yīng)批準(zhǔn)工期延長3d,因?qū)俳ㄔO(shè)單位原因(或因?qū)俜鞘┕挝辉颍┣夜ぷ魈幱陉P(guān)鍵線路上;費(fèi)用可以索賠。應(yīng)補(bǔ)償停工損失=3 d×30工日×50元/工日+3 d×10臺班×200元/臺班=10 500元。
(2)C工作停工5 d:工期索賠不予批準(zhǔn),停工損失不予補(bǔ)償,因?qū)偈┕挝辉颉?br/> (3)E工作停工6d:應(yīng)批準(zhǔn)工期延長1 d,該停工雖屬建設(shè)單位原因,但E工作有5d總時(shí)差,停工使總工期延長1 d;費(fèi)用可以索賠。應(yīng)補(bǔ)償停工損失=6 d×20工日×50元/工日+6 d×5臺班×200元/臺班=12 000元。
4.若構(gòu)件質(zhì)量檢驗(yàn)合格,由建設(shè)單位承擔(dān);若構(gòu)件質(zhì)量檢驗(yàn)不合格,由施工單位承擔(dān)。
5.由于非施工單位原因使B工作和E工作停工,造成總工期延長4d,工期提前120 d+4d-122 d=2 d,施工單位應(yīng)獲得工期提前獎勵(lì),應(yīng)得金額=2 d×3 000元/d=6 000元。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】建設(shè)單位甲與施工單位乙簽訂了某工程的施工合同,約定由乙公司承建該工程,施工地點(diǎn)為鄭州市。乙公司又與丙單位簽訂了一份施工合同,約定由丙單位承建該工程的主體結(jié)構(gòu)。丙單位開始施工前,指派業(yè)務(wù)員李某前往信陽市和丁公司洽談購買鋼筋事宜。李某在完成鋼筋采購任務(wù)后,得知丁公司的水泥很便宜,隨后與丁公司簽訂了水泥買賣合同。乙公司與丙公司簽訂的合同為( )。
- A 、轉(zhuǎn)包合同,合同有效
- B 、轉(zhuǎn)包合同,合同無效
- C 、分包合同,合同有效
- D 、分包合同,合同無效
- 2 【單選題】某工程的建設(shè)單位與施工單位甲簽訂了施工合同后,施工單位甲與施工單位乙簽訂了施工分包合同,此后,施工單位乙又與施工單位丙簽訂了再分包合同。在對施工單位丙施工的工程進(jìn)行驗(yàn)收時(shí),發(fā)包人與承包人因工程質(zhì)量發(fā)生爭議,拒不支付工程款。假如建設(shè)單位以質(zhì)量糾紛先行起訴,則( )。
- A 、只能以施工單位甲為被告提起訴訟
- B 、只能以施工單位乙為被告提起訴訟
- C 、只能以施工單位丙為被告提起訴訟
- D 、可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟
- 3 【判斷題】某工程施工單位與一礦井洗煤廠建設(shè)單位簽訂了工程施工合同,合同要求:(1)施工單位土建工程不得分包,設(shè)備安裝工程可進(jìn)行分包,但必須征得業(yè)主的同意;(2)土建工程施工進(jìn)度安排必須與礦井主井井口房施工安排相對應(yīng),以確保皮帶走廊與井口房工程施工的銜接;(3)工程施工延誤工期每天罰款1000元,提前工期每天獎勵(lì)500元。工程實(shí)施中,施工單位由于沒有基坑工程施工維護(hù)方面的經(jīng)驗(yàn),將基坑維護(hù)工程分包給了一家有資質(zhì)的施工單位,但仍由自己負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工管理。選煤設(shè)備的安裝經(jīng)業(yè)主同意分包給了一安裝單位。由于雨期施工,影響了皮帶走廊的施工工期,沒有能夠保證與井口房的施工銜接,使工程多增加費(fèi)用20萬元。因工程建設(shè)大檢查,業(yè)主部分手續(xù)未辦理,工程被停工,補(bǔ)辦手續(xù)到恢復(fù)施工共延誤工期20天;另外設(shè)備安裝單位違章電焊,被罰款1.0萬元。實(shí)際工程比原計(jì)劃推遲30天竣工,工程結(jié)算時(shí)業(yè)主開出了罰款3.0萬元的罰單。業(yè)主在工程建設(shè)中存在哪些不規(guī)范之處?
- 4 【單選題】某建設(shè)單位與施工單位訂立了施工合同,建設(shè)單位負(fù)責(zé)電梯設(shè)備的采購。于是建設(shè)單位向電梯生產(chǎn)廠家發(fā)函要求購買兩部電梯。電梯廠回函表示“其中一部可以按要求期限交付,另一部則需延期10天方能交付”。電梯廠的回函屬于( )。
- A 、要約邀請
- B 、要約撤銷
- C 、承諾
- D 、新要約
- 5 【建造師案例題】某建設(shè)單位和施工單位簽訂了某市政公用工程施工合同,合同中約定:建筑材料由建設(shè)單位提供;由于非施工單位原因造成的停工,機(jī)械補(bǔ)償費(fèi)為200元/臺班,人工補(bǔ)償費(fèi)為50元/日工;總工期為120 d;竣工時(shí)間提前獎勵(lì)為3 000元/d,誤期損失賠償費(fèi)為5 000元/d。經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃如下圖所示(單位:d)。
施工過程中發(fā)生如下事件: 事件1:工程進(jìn)行中,建設(shè)單位要求施工單位對某一構(gòu)件做破壞性試驗(yàn),以驗(yàn)證設(shè)計(jì)參數(shù)的正確性。該試驗(yàn)需修建兩間臨時(shí)試驗(yàn)用房,施工單位提出建設(shè)單位應(yīng)該支付該項(xiàng)試驗(yàn)費(fèi)用和試驗(yàn)用房修建費(fèi)用。建設(shè)單位認(rèn)為,該試驗(yàn)費(fèi)屬建筑安裝工程檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi),試驗(yàn)用房修建費(fèi)屬建筑安裝工程措施費(fèi)中的臨時(shí)設(shè)施費(fèi),該兩項(xiàng)費(fèi)用已包含在施工合同價(jià)中。 事件2:建設(shè)單位提供的建筑材料經(jīng)施工單位清點(diǎn)入庫后,在專業(yè)監(jiān)理工程師的見證下進(jìn)行了檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果合格。其后,施工單位提出,建設(shè)單位應(yīng)支付建筑材料的保管費(fèi)和檢驗(yàn)費(fèi);由于建筑材料需要進(jìn)行二次搬運(yùn),建設(shè)單位還應(yīng)支付該批材料的二次搬運(yùn)費(fèi)。 事件3: (1)由于建設(shè)單位要求對B工作的施工圖紙進(jìn)行修改,致使B工作停工3d(每停一天影響30工日,10臺班); (2)由于機(jī)械租賃單位調(diào)度的原因,施工機(jī)械未能按時(shí)進(jìn)場,使C工作的施工暫停5d(每停一天影響40工日,10臺班); (3)由于建設(shè)單位負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料未能按計(jì)劃到場,E工作停工6d(每停一天影響20工日,5臺班)。施工單位就上述3種情況按正常的程序向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)提出了延長工期和補(bǔ)償停工損失的要求。 事件4:在工程竣工驗(yàn)收時(shí),為了鑒定某個(gè)關(guān)鍵構(gòu)件的質(zhì)量,總監(jiān)理工程師建議采用試驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn),施工單位要求建設(shè)單位承擔(dān)該項(xiàng)試驗(yàn)的費(fèi)用。該工程的實(shí)際工期為122 d。 問題 1.事件1中,建設(shè)單位的說法是否正確?為什么? 2.逐項(xiàng)回答事件2中施工單位的要求是否合理,說明理由。 3.逐項(xiàng)說明事件3中項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)是否應(yīng)批準(zhǔn)施工單位提出的索賠,說明理由并給出審批結(jié)果(寫出計(jì)算過程)。 4.事件4中,試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)用應(yīng)由誰承擔(dān)? 5.分析施工單位應(yīng)該獲得工期提前獎勵(lì),還是應(yīng)該支付誤期損失賠償費(fèi)。金額是多少?
- 6 【單選題】甲建設(shè)單位與乙施工單位簽訂了施工總承包合同,乙施工單位將其中的一部分工程分包給丙施工單位。在丙負(fù)責(zé)的施工現(xiàn)場由于升降機(jī)失控,造成5人死亡事故。根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》,負(fù)責(zé)將該事故向有關(guān)政府部門上報(bào)的單位是()。
- A 、甲建設(shè)單位
- B 、乙施工單位
- C 、丙施工單位
- D 、項(xiàng)目經(jīng)理部
- 7 【單選題】甲建設(shè)單位與乙施工單位簽訂了施工總承包合同,乙施工單位將其中的一部分工程分包給丙施工單位。在丙負(fù)責(zé)的施工現(xiàn)場由于升降機(jī)失控,造成5人死亡事故。根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》,負(fù)責(zé)將該事故向有關(guān)政府部門上報(bào)的單位是()。
- A 、甲建設(shè)單位
- B 、乙施工單位
- C 、丙施工單位
- D 、項(xiàng)目經(jīng)理部
- 8 【多選題】建設(shè)單位甲與施工單位乙簽訂一份建設(shè)工程施工合同,該施工合同具有的法律特征有()。
- A 、甲必須具有法人資格
- B 、乙必須具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)
- C 、甲、乙具有連帶的權(quán)利義務(wù)關(guān)系
- D 、合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式
- E 、合同的簽訂一定要有第三人擔(dān)保
- 9 【單選題】甲建設(shè)單位與乙施工單位簽訂了施工總承包合同,乙施工單位將其中的一部分工程分包給丙施工單位。在丙負(fù)責(zé)的施工現(xiàn)場由于升降機(jī)失控,造成5人死亡事故。根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》,負(fù)責(zé)將該事故向有關(guān)政府部門上報(bào)的單位是()。
- A 、甲建設(shè)單位
- B 、乙施工單位
- C 、丙施工單位
- D 、項(xiàng)目經(jīng)理部
- 10 【單選題】甲建設(shè)單位與乙施工單位簽訂了施工總承包合同,乙施工單位將其中的一部分工程分包給丙施工單位。在丙負(fù)責(zé)的施工現(xiàn)場由于升降機(jī)失控,造成 5 人死亡事故。負(fù)責(zé)將該事故向有關(guān)政府部門上報(bào)的單位應(yīng)是()。
- A 、甲建設(shè)單位
- B 、乙施工單位
- C 、丙施工單位
- D 、項(xiàng)目經(jīng)理部
- 根據(jù) 《水工建筑物巖石基礎(chǔ)開挖工程施工技術(shù)規(guī)范》(SL 47-94),嚴(yán)禁在設(shè)計(jì)建基面、設(shè)計(jì)邊坡附近采用洞室爆破法或( )施工。
- 依據(jù)《固體廢物污染環(huán)境防治法》,下列對固體廢物污染防治的做法正確的是( )。
- 下列選項(xiàng)中,( )不屬于水利水電工程施工組織設(shè)計(jì)文件編制的依據(jù)。
- (二) 某堤防工程,業(yè)主在招標(biāo)文件中規(guī)定:工期T(周)不得超過80周,也不應(yīng)短于60周。 某施工單位決定參與該工程的投標(biāo)。在基本確定技術(shù)方案后,為提高競爭能力,對其中某技術(shù)措施擬定了三個(gè)方案進(jìn)行比選。方案一的費(fèi)用為C1=100+4T;方案二的費(fèi)用為C2=150+3T;方案三的費(fèi)用為C3=250+2T。 這種技術(shù)措施的三個(gè)比選方案對施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的關(guān)鍵線路均沒有影響。各關(guān)鍵工作可壓縮的時(shí)間及相應(yīng)增加的費(fèi)用見表3-1。 表3-1 各關(guān)鍵工作可壓縮的時(shí)間及相應(yīng)增加的費(fèi)用表 關(guān)鍵工作 A C E H M 可壓縮時(shí)間/周 1 2 1 3 2 壓縮單位時(shí)間增加的費(fèi)用/(萬元/周) 3.5 2.5 4.5 6.0 2.0 假定所有關(guān)鍵工作壓縮后不改變關(guān)鍵線路。 [問題]關(guān)鍵工作ACEHM可壓縮時(shí)間/周12132壓縮單位時(shí)間增加的費(fèi)用/(萬元/周)3.52.54.56.02.0
- 質(zhì)量管理體系的文件中,( )是產(chǎn)品質(zhì)量水平和質(zhì)量體系中各項(xiàng)質(zhì)量活動進(jìn)行及結(jié)果的客觀反映。
- 項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃的編制依據(jù)不包括()。
- 下列立法成果中屬于地方性法規(guī)的有()。
- 為提高石灰土強(qiáng)度,減少裂縫,可摻加部分集料,其最大粒徑不超過( )倍石灰土層厚度。
- 圍堰施工前還應(yīng)征得哪些部門同意?
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
WxpbP
