- 單選題某基礎(chǔ)開(kāi)挖工程，施工合同中約定的計(jì)日工費(fèi)和窩工費(fèi)的工資標(biāo)準(zhǔn)均為50元/工日，在基坑開(kāi)挖過(guò)程中，由于業(yè)主未按合同約定履行與現(xiàn)場(chǎng)周邊村民協(xié)調(diào)的職責(zé)，造成承包商7人窩工5天，而承包商由于勞動(dòng)力計(jì)劃安排不當(dāng)導(dǎo)致5人窩工10天。承包商在基坑開(kāi)挖中可提出的人工費(fèi)索賠為（）元。
- A 、0
- B 、1750
- C 、2500
- D 、4250
掃碼下載億題庫(kù)
精準(zhǔn)題庫(kù)快速提分
參考答案【正確答案：B】
由于業(yè)主問(wèn)題產(chǎn)生的窩工應(yīng)計(jì)算索賠，7x5x50=1750，故，本題選B。
您可能感興趣的試題- 1 【建造師案例題】某大橋工程施工項(xiàng)目，基礎(chǔ)的開(kāi)挖采用明挖基礎(chǔ)施工方法；在圍堰施工時(shí)采用雙壁鋼圍堰施工，其施工工序?yàn)椋轰撎紫渲谱鳌臀弧缕寤蜐仓禄炷痢鸪撎紫洌夯优潘┕げ捎脦つ环ㄊ┕ぃ坏鼗募庸谭椒ú捎脫Q填法。雙壁鋼圍堰施工的施工工序有何不妥？請(qǐng)改正。
- 2 【建造師案例題】某大橋工程施工項(xiàng)目，基礎(chǔ)的開(kāi)挖采用明挖基礎(chǔ)施工方法；在圍堰施工時(shí)采用雙壁鋼圍堰施工，其施工工序?yàn)椋轰撎紫渲谱鳌臀弧缕寤蜐仓禄炷痢鸪撎紫洌夯优潘┕げ捎脦つ环ㄊ┕ぃ坏鼗募庸谭椒ú捎脫Q填法。帳幕法施工的具體方法包括哪些？
- 3 【建造師案例題】某大橋工程施工項(xiàng)目，基礎(chǔ)的開(kāi)挖采用明挖基礎(chǔ)施工方法；在圍堰施工時(shí)采用雙壁鋼圍堰施工，其施工工序?yàn)椋轰撎紫渲谱鳌臀弧缕寤蜐仓禄炷痢鸪撎紫洌夯优潘┕げ捎脦つ环ㄊ┕ぃ坏鼗募庸谭椒ú捎脫Q填法。利用換填法加固地基時(shí)，應(yīng)換人哪類(lèi)材料？
- 4 【單選題】在橋梁基礎(chǔ)施工過(guò)程中，基坑開(kāi)挖時(shí)混凝土護(hù)壁一般采用( )。
- A 、鋼筋混凝土
- B 、噴射混凝土
- C 、水下混凝土
- D 、攪拌混凝土
- 5 【建造師案例題】某大橋工程施工項(xiàng)目，基礎(chǔ)的開(kāi)挖采用明挖基礎(chǔ)施工方法；在圍堰施工時(shí)采用雙壁鋼圍堰施工，其施工工序?yàn)椋轰撎紫渲谱鳌臀弧缕寤蜐仓禄炷痢鸪撎紫洌换优潘┕げ捎冕∧环ㄊ┕ぃ坏鼗募庸谭椒ú捎脫Q填法。明挖基礎(chǔ)的施工方法有哪幾種？
- 6 【建造師案例題】某大橋工程施工項(xiàng)目，基礎(chǔ)的開(kāi)挖采用明挖基礎(chǔ)施工方法；在圍堰施工時(shí)采用雙壁鋼圍堰施工，其施工工序?yàn)椋轰撎紫渲谱鳌臀弧缕寤蜐仓禄炷痢鸪撎紫洌换优潘┕げ捎冕∧环ㄊ┕ぃ坏鼗募庸谭椒ú捎脫Q填法。圍堰施工的方法有哪些？
- 7 【單選題】某工程施工合同約定承包人對(duì)基礎(chǔ)工程墊資,時(shí)間為3個(gè)月,發(fā)包人對(duì)墊付資金按照銀行定期3個(gè)月存款利率的2倍支付利息,后發(fā)包人未按照合同約定支付利息,承包人將其訴至法院。銀行3個(gè)月定期存款利息為2.4%,同期貸款利率為6%,則法院對(duì)墊資利息的處理正確的是()。
- A 、不予支持
- B 、按照2.4%支付利息
- C 、按照4.8%支付利息
- D 、按照6%支付利息
- 8 【單選題】某鋼筋混凝土基礎(chǔ)工程，施工合同約定采用商品混凝土方式澆筑。但在基礎(chǔ)施工過(guò)程中，由于業(yè)主要求將商品混凝土臨時(shí)變更為現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土方式，致使工程延期3天，則承包商可索賠材料費(fèi)的情況是（）。
- A 、材料損耗費(fèi)
- B 、材料超期儲(chǔ)存
- C 、材料被盜和損壞
- D 、材料進(jìn)貨日期變化
- 9 【單選題】某建設(shè)工程施工合同約定工程開(kāi)工，竣工日期分別為2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程實(shí)際竣工。由于發(fā)包人未按約定支付工程款，承包人欲行使工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)，其最遲必須在（ ）前行使。
- A 、2013年9月1日
- B 、2015年4月1日
- C 、2015年4月20日
- D 、2015年10月20日
- 10 【單選題】建設(shè)工程施工合同約定承包人墊資至基礎(chǔ)工程完工，約定墊資利率為全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率的2倍，基礎(chǔ)工程完工后，發(fā)包人未能按約定支付墊資款項(xiàng)及其利息，雙方發(fā)生爭(zhēng)議，關(guān)于該項(xiàng)目墊資及其利息的說(shuō)法，正確的是（）。
- A 、承包人主張?jiān)擁?xiàng)目墊資應(yīng)當(dāng)按照工程欠款進(jìn)行處理的，人民法院不予支持
- B 、關(guān)于墊資的約定無(wú)效
- C 、約定的墊資金額過(guò)高，導(dǎo)致建設(shè)工程施工合同無(wú)效
- D 、承包人向人民法院請(qǐng)求發(fā)包人按照約定支付利息的，人民法院應(yīng)當(dāng)全部支持
熱門(mén)試題換一換
- 某辦公樓工程,建筑面積23723平方米,框架一剪力墻結(jié)構(gòu).地下1層,地上12層,首層高4.8m,標(biāo)準(zhǔn)層高3.6m.頂層房間為有保溫層的輕鋼龍骨紙面石膏板吊頂.工程結(jié)構(gòu)施工采用外雙排落地腳手架.工程于2007年6月15日開(kāi)工,計(jì)劃竣工日期為2009年5月1日.本工程結(jié)構(gòu)施工腳手架是否需要編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案？說(shuō)明理由.
- 環(huán)境工程又分為( )。
- 針對(duì)本案例上述各事件,施工總承包單位是否可以提出工期索賠,并分別說(shuō)明理由。
- 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人未履行《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責(zé),并導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的發(fā)生受刑事處罰或者撤職處分的,自刑罰執(zhí)行完畢或者受處分之日起( )年內(nèi)不得擔(dān)任任何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人。
- 填充后澆帶可采用微膨脹混凝土，強(qiáng)度等級(jí)比原結(jié)構(gòu)強(qiáng)度提高一級(jí)，并保持至少（ ）d的濕潤(rùn)養(yǎng)護(hù)。
- 根據(jù)《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》，（ ）應(yīng)建立健全質(zhì)量保證體系。
- 根據(jù)文明工地標(biāo)準(zhǔn)，施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置“五牌一圖”，其中的“一圖”是（）。
- 根據(jù)《全國(guó)建筑市場(chǎng)各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，屬于施工企業(yè)工程安全不良行為的是（）。
- 按照各法院的轄區(qū)和民事案件的隸屬關(guān)系，劃分同級(jí)法院受理一審民事案件的分工和權(quán)限，稱(chēng)為（ ）。
- 根據(jù)《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同（示范文本）》，必須由勞務(wù)分包人辦理并支付保險(xiǎn)費(fèi)用的是（ ）。
- 建筑安裝分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收的組織人員是（ ）。
億題庫(kù)—讓考試變得更簡(jiǎn)單
已有600萬(wàn)用戶(hù)下載
Qo3rg