- 多選題依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，如果施工任務(wù)沒(méi)有在合同約定的期限內(nèi)完成，則遲延履行合同期間發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件，( )。
- A 、不免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任
- B 、雙方的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任均不免除
- C 、如果是發(fā)包人辦理的工程險(xiǎn)，承包人獲得工期順延時(shí)，發(fā)包人應(yīng)辦理保險(xiǎn)的延續(xù)
- D 、如果是發(fā)包人辦理的工程險(xiǎn)，因承包人原因不能按期竣工，承包人自費(fèi)辦理保險(xiǎn)的延續(xù)手續(xù)
- E 、保險(xiǎn)公司的賠償不能彌補(bǔ)損失，由發(fā)包人和承包人平均分擔(dān)
掃碼下載億題庫(kù)
精準(zhǔn)題庫(kù)快速提分
參考答案【正確答案：A,C,D】
按照合同法規(guī)定的基本原則，因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力，不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。如果工程是發(fā)包人負(fù)責(zé)辦理的工程險(xiǎn)，當(dāng)承包人有權(quán)獲得工期順延的時(shí)間內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)在保險(xiǎn)合同有效期屆滿前辦理保險(xiǎn)的延續(xù)手續(xù)；若因承包人原因不能按期竣工，承包人也應(yīng)自費(fèi)辦理保險(xiǎn)的延續(xù)手續(xù)。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】依據(jù)施工合同示范文本通用條款，在施工合同履行中，如果發(fā)包人不按時(shí)支付預(yù)付款，承包人可以 ( )
- A 、立即發(fā)出解除合同通知
- B 、立即停工并發(fā)出通知要求支付預(yù)付款
- C 、在合同約定預(yù)付時(shí)間7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知7天后停止施工
- D 、在合同約定預(yù)付時(shí)間7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工
- 2 【多選題】依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，( )屬于發(fā)包人應(yīng)當(dāng)完成的工作。
- A 、辦理施工許可證
- B 、提供工程進(jìn)度計(jì)劃
- C 、確定坐標(biāo)控制點(diǎn)
- D 、做好施工現(xiàn)場(chǎng)地下管線的保護(hù)工作
- E 、協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場(chǎng)周圍地下管線的保護(hù)工作
- 3 【多選題】依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，施工中發(fā)生不可抗力事件后，由此導(dǎo)致的損失及工期延誤責(zé)任承擔(dān)方式為 ( )
- A 、工程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，由發(fā)包人承擔(dān)
- B 、承包人的人員傷亡損失，由發(fā)包人承擔(dān)
- C 、發(fā)包人的人員傷亡損失，由承包人承擔(dān)
- D 、工程所需清理、修復(fù)費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)
- E 、延誤的工期相應(yīng)順延
- 4 【多選題】依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，如果施工任務(wù)沒(méi)有在合同約定的期限內(nèi)完成，則遲延履行合同期間發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件 ( )
- A 、不免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任
- B 、雙方的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任均不免除
- C 、如果是發(fā)包人辦理的工程險(xiǎn)'承包人獲得工期順延時(shí)，發(fā)包人應(yīng)辦理保險(xiǎn)的延續(xù)手續(xù)
- D 、如果是發(fā)包人辦理的工程險(xiǎn)，因承包人原因不能按期竣工，承包人自費(fèi)辦理保險(xiǎn)黼
- E 、保險(xiǎn)公司的賠償不能彌補(bǔ)損失，由發(fā)包人和承包人平均分擔(dān)
- 5 【多選題】依據(jù)施工合同示范文本通用條款規(guī)定，進(jìn)行竣工檢查試驗(yàn)后，竣工檢驗(yàn)的工作程序和雙方責(zé)任還包括 ( )
- A 、發(fā)包人在檢驗(yàn)后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見(jiàn)
- B 、需要修改施工缺陷的部分，承包人應(yīng)當(dāng)修改并承擔(dān)修改費(fèi)用
- C 、需要修改因設(shè)計(jì)原因造成的缺陷，承包人修改后費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)
- D 、發(fā)包人收到竣工檢驗(yàn)報(bào)告后28天內(nèi)不組織檢驗(yàn)，視為竣工檢驗(yàn)報(bào)告未被認(rèn)可
- E 、檢驗(yàn)后14天內(nèi)不提出修改意見(jiàn)，視為竣工檢驗(yàn)報(bào)告被認(rèn)可
- 6 【多選題】依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，發(fā)包人收到竣工結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付，承包人有權(quán) ( )
- A 、留置該工程
- B 、與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價(jià)
- C 、直接委托拍賣公司拍賣該工程
- D 、申請(qǐng)人民法院將該工程依法拍賣
- E 、就該工程折價(jià)或拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償
- 7 【多選題】依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，如果發(fā)包人出于某種考慮要求提前竣工，則發(fā)包人應(yīng) ( )
- A 、負(fù)責(zé)修改施工進(jìn)度計(jì)劃
- B 、向承包人直接發(fā)出提前竣工的指令
- C 、與承包人協(xié)商并簽訂提前竣工協(xié)議
- D 、為承包人提供趕工的便利條件
- E 、減少對(duì)工程質(zhì)量的檢測(cè)試驗(yàn)
- 8 【多選題】依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，( )屬于發(fā)包人應(yīng)當(dāng)完成的工作。
- A 、組織承包人和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底
- B 、提供工程進(jìn)度計(jì)劃
- C 、確定坐標(biāo)控制點(diǎn)
- D 、向承包人提供施工場(chǎng)地的工程地質(zhì)和地下管線資料
- E 、協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場(chǎng)周圍地下管線的保護(hù)工作
- 9 【多選題】依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，施工中發(fā)生不可抗力事件后，由此導(dǎo)致的損失及工期延誤責(zé)任承擔(dān)方式為( )。
- A 、工程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，由發(fā)包人承擔(dān)
- B 、承包人的人員傷亡損失，由發(fā)包人承擔(dān)
- C 、發(fā)包人的人員傷亡損失，由承包人承擔(dān)
- D 、工程所需清理、修復(fù)費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)
- E 、延誤的工期相應(yīng)順延
- 10 【多選題】依據(jù)施工合同示范文本通用條款規(guī)定；進(jìn)行竣工檢查試驗(yàn)后，竣工檢驗(yàn)的工作程序和雙方責(zé)任還包括( )。
- A 、發(fā)包人在檢驗(yàn)后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見(jiàn)
- B 、需要修改施工缺陷的部分，承包人應(yīng)當(dāng)修改并承擔(dān)修改費(fèi)用
- C 、需要修改因設(shè)計(jì)原因造成的缺陷，承包人修改后費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)
- D 、發(fā)包人收到竣工檢驗(yàn)報(bào)告后28天內(nèi)不組織檢驗(yàn)，視為竣工檢驗(yàn)報(bào)告未被認(rèn)可
- E 、檢驗(yàn)后14天內(nèi)不提出修改意見(jiàn)，視為竣工檢驗(yàn)報(bào)告被認(rèn)可
熱門(mén)試題換一換
- 采用FIDIC《施工合同條件》的建設(shè)工程合同，最終解決合同爭(zhēng)議的方式應(yīng)是( )。
- 監(jiān)理單位承擔(dān)了某工程的施工階段監(jiān)理任務(wù)，該工程由甲施工單位總承包。甲施工單位選擇了經(jīng)建設(shè)單位同意并經(jīng)監(jiān)理單位進(jìn)行資質(zhì)審查合格的乙施工單位作為分包。施工過(guò)程中發(fā)生了以下事件：事件5．對(duì)上述施工單位的索賠建設(shè)單位稱：本次停工系監(jiān)理工程師失職造成，且事先未征得建設(shè)單位同意。因此，建設(shè)單位不承擔(dān)任何責(zé)任，由于停工造成施工單位的損失應(yīng)由監(jiān)理單位承擔(dān)。建設(shè)單位的說(shuō)法是否正確？為什么？
- 某辦公樓由12層主樓和3層輔樓組成。施工單位（乙方）與建設(shè)單位（甲方）簽訂了承建該辦公樓的施工合同，合同工期為41周。合同約定，工期每提前（或拖后）1天獎(jiǎng)勵(lì)（或罰款）2500元。乙方提交了一份粗略的施工網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃，并得到甲方的批準(zhǔn)。該網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃如圖所示。施工過(guò)程中發(fā)生了如下事件：事件1：在基坑開(kāi)挖后，發(fā)現(xiàn)局部有軟土層，乙方配合地質(zhì)復(fù)查，配合用工10個(gè)工日。根據(jù)批準(zhǔn)的地基處理方案，乙方增加直接費(fèi)5萬(wàn)元。因地基復(fù)查使基礎(chǔ)施工工期延長(zhǎng)3天，人工窩工15個(gè)工日。事件2：輔樓施工時(shí)，因某處設(shè)計(jì)尺寸不當(dāng)，甲方要求拆除已施工部分重新施工，因此造成增加用工30個(gè)工日，材料費(fèi)、機(jī)械臺(tái)班費(fèi)計(jì)2萬(wàn)元，輔樓主體工作工期拖延1周。事件3：在主樓主體施工中，因施工機(jī)械故障，造成人工窩工8個(gè)工日，該工作工期延長(zhǎng)4天。事件4：因乙方購(gòu)買的室外工程管線材料質(zhì)量不合格，甲方令乙方重新購(gòu)買，因此造成該項(xiàng)工作多用人工8個(gè)工日，該工作工期延長(zhǎng)4天，材料損失費(fèi)l萬(wàn)元。事件5：鑒于工期較緊，經(jīng)甲方同意，乙方在裝飾裝修時(shí)采取了加快施工的技術(shù)措施，使得該工作工期縮短了1周，該項(xiàng)技術(shù)組織措施費(fèi)為0.6萬(wàn)元。其余各項(xiàng)工作實(shí)際作業(yè)工期和費(fèi)用與原計(jì)劃相符。合同約定人工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是30元/工日，人工窩工費(fèi)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是18元／工日，該工程其他直接費(fèi)、間接費(fèi)等綜合取費(fèi)率為30%。在工程清算時(shí)，乙方應(yīng)得到的索賠款為多少？
- 影響項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員數(shù)量的主要因素包括()。
- 根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》的規(guī)定,建筑設(shè)計(jì)單位不按照建筑工程質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)的,()。
- 關(guān)于可變更合同與可撤銷合同的說(shuō)法,正確的是()
- 在開(kāi)標(biāo)時(shí),如果發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件出現(xiàn)()等情況,應(yīng)按無(wú)效投標(biāo)文件處理。
- 對(duì)于數(shù)量大的材料、構(gòu)配件的質(zhì)量檢驗(yàn),通常采用()
- 下列資料中，屬于發(fā)包人應(yīng)向設(shè)計(jì)人提供的設(shè)計(jì)依據(jù)文件和資料的有（ ）。
億題庫(kù)—讓考試變得更簡(jiǎn)單
已有600萬(wàn)用戶下載
QXY3